中国电信四川公司2026-2028年隧洞式算舱配套建设EPC总包框架招标公告

登录后查看公司2026-2028年隧洞式算舱配套建设EPC总包框架招标公告           

1. 招标条件

　　本招标项目 登录后查看公司2026-2028年隧洞式算舱配套建设EPC总包框架（招标编号： 登录后查看），项目业主为  中国电信股份有限公司登录后查看公司，建设资金来自  招标人自筹 ，项目出资比例为 100%   ，招标人为  中国电信股份有限公司登录后查看公司 ，招标代理机构为 登录后查看公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。本次招标采用电子招标方式实施。

2. 项目概况与招标范围

2.1  招标内容及范围：本招标事项为登录后查看公司2026-2028年隧洞式算舱配套建设EPC总包框架，本次采购登录后查看公司2026-2028年隧洞式算舱配套建设EPC总包框架采购项目的设计、施工EPC总承包，建设内容包括高低压变配电工程、不间断电源工程、空调系统工程、弱电智能化工程、机柜配套工程、舱体及配套工程等。本次招标事项的采购预估金额为：274,328,登录后查看元人民币（含税）。

序号	工程及费用名称	不含税预估金额（万元）	备注
1	设计费用	901.7000	采购估算金额，为按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10 号）标准费用上限折扣(70%)的计算值。
2	施工费用（不含安全生产费）	3016.4200	采购估算金额，为按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024），2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件标准费用上限折扣(100%)的计算值。
3	安全生产费	260.5800	不可竞争费用
4	乙供物资	20270.0000	/
合计		24448.7000	/

建设地点：四川省甘孜州。

质量及技术标准要求：合格，满足符合国家和行业及招标人相关要求。

本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

2.2  招标合同有效期：自框架采购合同签订之日起2年（按需下单）。计划工期（框架内订单）：75天内完成交付。其中：

设计计划工期：自订单下达之日起20日内完成设计，具体可以招标人订单实际要求为准。

施工计划工期：自订单下达之日起75日内完成交付。具体可以招标人订单实际要求为准。

2.3  承包方式：包工部分包料。

2.4  本项目不划分为标段，不划分份额，确定1名中标人。

2.5  本项目设置最高投标限价，设计费、施工费按折扣方式报价，乙供物资按不含税总价报价。设计费折扣限价为《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10 号）标准费用的70%，施工费折扣限价为《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024），2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件标准费用的100%，乙供物资费最高投标限价为不含税登录后查看元。投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

3. 投标人资格要求

3.1投标人基本资格要求

3.1.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。

3.1.2控股和管理关系限制要求：投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

3.1.3本次招标接受联合体投标。

联合体投标应满足下列要求：

（1）组成联合体的成员总数（含牵头人）不超过2家；

（2）联合体需符合有关联合体投标的规定和要求，联合体各方必须按招标文件要求签订联合体协议书，明确联合体牵头人以及联合体成员和各方的权利义务；

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标包或者未划分标包的同一招标项目中投标；

（5）联合体牵头人应牵头负责本项目投标报名、投标保证金缴纳、递交投标文件等相关事项，牵头人进行的该行为对联合体各成员具有约束力。

3.1.4业绩要求：

投标人具备自登录后查看至招标公告发布之日前与本招标需求事项同类项目（数据（通算、智算、超算）中心或算力舱建设等）的设计或施工或工程总承包业绩，累计有效合同业绩金额不低于登录后查看元（含税）。

3.1.5企业资质：投标人须同时具备以下有效的国家行政主管部门颁发的资质证书（含《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市(2020)94号)中明确有效期内的同等等级资质）：

（1）设计资质要求（若为联合体投标，由联合体设计方提供）：具备工程设计综合资质或电子通信广电行业（通信工程）甲级资质或电子通信广电行业（有线通信）专业甲级资质。

（2）施工资质要求（若为联合体投标，由联合体施工方提供）：同时具备通信工程施工总承包一级（或甲级）资质、安全生产许可证（国家建设行政主管部门核发）。

3.1.6人员要求：

（1）工程总承包项目经理1人（若为联合体投标，由联合体牵头人提供）：同时具备由建设行政主管部门核发的有效期内的一级注册建造师证书（通信与广电工程）、通信主管部门核发的有效期内的安全生产考核合格证书（B证）。

（2）设计负责人1人（若为联合体投标，由联合体设计方提供）：具备由建设行政主管部门核发的有效期内的一级注册建筑师执业资格或一级注册结构工程师执业资格或勘察设计注册工程师（注册电气工程师或注册公用设备工程师）执业资格。

（3）施工企业主要负责人1人（若为联合体投标，由联合体施工方提供）：具备由通信主管部门核发的有效期内的安全生产考核合格证书（A证）。

（4）施工负责人1人（若为联合体投标，由联合体施工方提供）：同时具备由建设行政主管部门核发的有效期内的一级注册建造师证书（通信与广电工程）、通信主管部门核发的有效期内的安全生产考核合格证书（B证）。

（5）专职安全员1人（若为联合体投标，由联合体施工方提供）：具备通信主管部门核发的有效期内的安全生产考核合格证书（C证）。

（6）特种作业人员（若为联合体投标，由联合体施工方提供）：

①作业人员1名：同时具备应急管理部门核发的有效期内的特种作业操作证（低压电工作业）和特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）；

②作业人员1名：同时具备应急管理部门核发的有效期内的特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）和特种作业操作证（熔化焊接与热切割作业）。

注：上述人员专职专岗，均不得重复兼任。

3.1.7 本项目不得转包、违法分包。

3.2投标人不得存在下列情形之一

（1） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2） 被依法暂停或取消投标资格的；

（3） 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5） 在最近三年内（自2023年10月15日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6） 在最近五年内（自2021年10月15日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7） 在最近五年内（自2021年10月15日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8） 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（9） 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10） 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11） 为本招标项目的代建人；

（12） 为本招标项目的招标代理机构；

（13） 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（14） 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（15） 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（16） 中国电信在职员工违规担任供应商法定代表人并参与采购活动的；

（17） 中国电信集团有限公司登录后查看公司中层及以上管理人员违反有关领导人员配偶、子女及其配偶经商办企业行为管理规定，其配偶、子女及其配偶经商办企业参与采购活动的；

（18） 中国电信领导人员离职或退休后三年内违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关规定任职、投资入股的私营企业、外资企业和中介机构，参与其原任职单位采购活动的；

（19） 其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对投标人及其投标产品在本项目中执行禁止采购处理措施的；

（20） 法律法规、招标文件限定的其他情形。

（21） 近两年（投标截止前24个月内）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的。

（22） 投标人存在在投标截止日前两年内因拖欠企业员工薪资（含劳务工、农民工）被行政处罚或引发群体性事件的不良记录。

4. 资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

5. 招标文件的获取

5.1招标文件获取时间:2026年09月23日10时00分00秒至2026年09月28日23时59分59秒。

5.2招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：

5.2.1登录【“中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“8投标人注册”。】

5.3招标文件费用：【获取本招标文件不收取费用。】

6. 投标文件的递交

6.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为2026年10月16日09时30分00秒。

6.2电子投标文件的递交：【登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。】

6.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，【招标人/招标代理机构】邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。

7. 发布公告的媒介

本招标公告同时且仅在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（https://txzbqy.miit.gov.cn/）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）上发布，其他媒介转载无效。

8. 投标人注册

8.1 中国电信阳光采购网注册

未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目集中招标文件。

8.2 CA证书办理

参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网“操作指引-CA办理”。

8.3技术支撑联系方式

服务热线：登录后查看84

服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）

ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）

9. 联系及异议接收方式

9.1联系方式

招 标 人:	中国电信股份有限公司登录后查看公司	招标代理机构:	登录后查看公司
地    址：	四川省成都市文庙前街72号	地    址：	四川省成都市高新区紫丁巷2号
邮    编：	615000	邮    编：	610041
联 系 人：	杨老师	联 系 人：	谢孟邑、田娜
电    话：	028-登录后查看	电    话：	登录后查看997
电子邮件：	/	电子邮件：	登录后查看997@189.cn
网    址：	/	网    址：	/
开户银行：	/	开户银行：	中信银行广州花园支行
账    号：	/	账    号：	登录后查看279

9.2异议接收方式

【登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。】

10. 行政监督部门：四川省通信管理局

招标人：中国电信股份有限公司登录后查看公司

                                                                                                                                                                                               招标代理机构：登录后查看公司

 2026年9月22日 附件:#